+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Неисполнение подрядчиком государственного контракта

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Неисполнение подрядчиком государственного контракта

Практически повсеместно на практике приходится сталкиваться с несоблюдением установленных государственным муниципальным контрактом сроков выполнения работы оказания услуги. Как правило, в арбитражной практике данный вопрос решается просто: за нарушение начального, промежуточного и конечного сроков выполнения работы оказания услуги отвечает подрядчик исполнитель , а не заказчик. Почему так происходит? Ведь мы знаем, что действия государственного заказчика также являются небезупречными: своевременно не представляет подрядчику необходимую для работы документацию, необоснованно уклоняется от принятия выполненной подрядчиком работы услуги , нарушает сроки оплаты и т. Главная сложность в том, что государственному муниципальному заказчику особо ничего доказывать не надо: сроки выполнения работы оказания услуги зафиксированы в контракте; если срок наступил, а работа не выполнена услуга не оказана , то виноват в этом подрядчик исполнитель , пока не доказано обратное. Также при обосновании вины подрядчика исполнителя в нарушении срока выполнения работы оказания услуги арбитражные суды нередко ссылаются на положения пункта 1 статьи ГК РФ: подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке обработке вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок статья Гражданского кодекса РФ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Челябинск, пр. Ленина,

Субподряд по 44-ФЗ и 223-ФЗ: новые запреты и ограничения

Исходя из изложеных в вопросе обстоятельств создается впечатление, что в случае продолжения работ ваша компания рискует построить детский сад за свой счет, так как заказчик явно дал понять, что намерен оплачивать договор за минусом неустойки, предусмотренной за нарушение сроков выполнения работ.

Такое право заказчику дает п. Им установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком исполнителем, подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки штрафа, пеней.

Неустойка штраф, пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Согласно разъяснениям ФАС России, данным в письме от При этом антимонопольная служба обращает внимание, что заключение заказчиком и поставщиком исполнителем, подрядчиком дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего изменение сроков и или размера цены контракта, является нарушением ч.

Таким образом, сообщая вашей компании об оплате ее услуг за минусом неустойки, заказчик руководствуется именно вышеприведенными нормами законодательства и дополнительными разъяснениями по их применению. Однако он упускает из виду то, что в силу того же п. Правда, доказывать это надо в суде, так что судебного процесса вашей компании не избежать. К сожалению, дать конкретные советы и проанализировать риски без ознакомления с контрактом не представляется возможным, и все-таки приведем нормы и примеры из арбитражной практики, которые помогут юристам компании самостоятельно оценить шансы и правильно подготовиться к судебному процессу.

На основе данного контракта в силу п. В соответствии со ст. В обязанности исполнителя согласно ст. Согласно п. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. В арбитражной практике есть достаточно примеров, когда исполнители, доказав, что заказчик не представил достаточных данных для проектирования, освобождались от уплаты неустойки при условии уведомления заказчика о таких обстоятельствах.

А также если у него запрашивались необходимые данные см. Например, ФАС Московского округа в постановлении от Суды отказали заказчику, пытавшемуся взыскать неустойку с исполнителя за нарушение сроков исполнения обязательств, так как он неоднократно указывал заказчику на невозможность начала работы из-за отсутствия площадки под предполагаемое проектирование и строительство, предлагал варианты размещения.

Обратите внимание, что в силу требований п. Подрядчик, не предупредивший заказчика о таких обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии — разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Не советуем использовать и аргумент о том, что условия контракта о согласовании документации и получении заключения экспертизы недействительны и неисполнимы. Суды указывают на то, что, принимая участие в конкурсе на заключение государственного контракта, исполнитель осведомлен о сроках исполнения контракта и об ответственности за нарушение обязательств. Выражая свое согласие с соответствующими условиями, тем самым исполнитель предполагал возможность наступления для него негативных последствий, связанных с применением договорной ответственности см.

В силу п. Я понимаю Сайт www. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с этим. Административное право Гражданское право Госуправление Недвижимость Труд и занятость. Черняховского, д. Неосновательного обогащения не возникает, если между сторонами существуют договорные отношения. В г. Срок контракта истек 31 декабря г. Однако строительные работы даже не начинались. Проектно-сметная документация не может пройти государственную экспертизу, поскольку не утвержден земельный участок под строительство.

Заказчик неоднократно менял его, и сейчас экспертиза снова просит администрацию-заказчика заменить участок, но она никак не может его выбрать.

В декабре мы направили заказчику письмо с предложением продлить действие контракта по причине указанной просрочки, к письму приложили проект допсоглашения к договору. Однако заказчик ответил, что наша компания может вести работы в г. Законно ли это? Книги нашего издательства: серия История. Правовые беседы. Прямая речь. Консультационный центр ЭЖ: консультации по вопросам бухучета и налогов.

Подрядчик против государства: проблемы правоприменения в строительных госконтрактах

Якутск, далее также - ООО "ОЛУК", общество, ответчик о взыскании 9 рублей 68 копеек пени за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от В ходе рассмотрения дела ООО "ОЛУК" предъявило встречный иск о взыскании с учреждения рублей 55 копеек пени за нарушение срока оплаты и признании недействительным пункта 4. Решением Арбитражного суда Республики Саха Якутия от 17 ноября года, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля года, в удовлетворении первоначального иска отказано, требование по встречному иску о признании недействительным пункта 4. Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха Якутия " обратилось в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просило их отменить и дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Госконтракт: подрядчик просрочил сдачу работ, как быть заказчику?

Субподряд в рамках ФЗ — это привлечении сторонних организаций для частичного или полного выполнения обязанностей по госконтракту. В практике государственных закупок довольно часто встречаются ситуации, когда победитель торгов делегирует частичное или полное исполнение обязательств по контракту на третьих лиц. В данном случае присутствует ряд ограничений, о которых мы расскажем ниже. Согласно п. Объем устанавливается в процентном соотношении от НМЦК.

Быстрая навигация: Каталог статей Отдельные виды предпринимательской деятельности Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд госзакупки. Федеральная контрактная система Оплата частично выполненных работ по государственному контракту Андреев П.

По госконтракту ремонт школы должен пройти в срок 3 июля — 15 августа. Подрядчик закончил работы только 6 сентября.

Между тем, судами не дано толкование условиям договора, предоставляющим право заказчику отказаться от исполнения договора в случае возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве в отношении подрядчика, и какие последствия предусмотрены договором в данном случае. Не соотнесены факты возбуждения дела о банкротстве в отношении подрядчика, заявление заказчика об отказе от договора и прекращение производства по делу о банкротстве. Применительно к требованию о расторжении контракта вопрос о последствиях нарушения подрядчиком сроков выполнения работ судами не исследован с учетом того, что на день обращения истца в суд подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на сумму 19 рубля 93 копейки при общей цене контракта 19 рублей 44 копейки , то есть непринятыми и неоплаченными оставались работы на сумму рублей 51 копейка.

Подрядчик может спастись от неустойки, если в неисполнении обязательств нет его вины

Исходя из изложеных в вопросе обстоятельств создается впечатление, что в случае продолжения работ ваша компания рискует построить детский сад за свой счет, так как заказчик явно дал понять, что намерен оплачивать договор за минусом неустойки, предусмотренной за нарушение сроков выполнения работ. Такое право заказчику дает п. Им установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком исполнителем, подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки штрафа, пеней.

Источник: Газета "эж-Юрист". Одним из следствий общего ухудшения экономической ситуации является сокращение объема инвестиций в строительство и приостановление реализации отдельных проектов.

Оплата частично выполненных работ по государственному контракту (Андреев П.Г., Ненашев М.М.)

Споры, связанные со сферой строительства, уже, можно сказать, традиционно составляют значительную часть дел, рассматриваемых российскими судами. В этой категории дел особняком стоят разбирательства, так или иначе вытекающие из правоотношений по госконтрактам. Их доля в судебной практике, особенно учитывая, что в нынешних экономических реалиях строительный сегмент является одним из самых прибыльных видов деятельности, постоянно растет. В связи с этим актуальность темы взаимоотношений госзаказчика и подрядчика является максимально острой. Последним тенденциям как в регулировании подряда со стороны надзорных органов, так и в практике Верховного суда РФ в г. Помимо прочего, речь шла о способах защиты подрядчика и решении проблем сбора доказательственной базы в поддержку его позиции.

Каждый гражданин, проживающий в г. Челябинске, обратившись к нам, получит право на бесплатную консультацию юристов компании. Консультации юристов и адвокатов проводятся в офисе по адресу г. Режим работы: рабочие дни, с 09 до 20.

Госконтракт: подрядчик просрочил сдачу работ, как быть заказчику? подписано допсоглашение об уменьшении цены контракта в пределах 10% в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и условие об ответственности подрядчика за неисполнение или.

А все соседи сразу отказываются. Я проживаю с ребенком (11 летний)в квартире 40 кв. Хочу продать квартиру и деньги вложить в долевое строительство, а проживать пока в съемной квартире. При продаже мне необходимо разрешение с органа опеки.

Меня сбил автомобиль, я переходил в неположенном месте, автомобиль сдавал задом на большой скорости, я решил прыгнуть вперед и меня сбили. Когда я спросил у водителя, он сказал что меня не видел и хотел быстрее припарковаться, пока не занято место.

Я лежал в больнице. Стоит ли заморачиваться по этому делу.

На этой странице сайты Вы узнаете, кто имеет возможность обратиться с практически любым вопросом юридического характера к украинскому юристу Светлане Приймак или к другим специалистам, которые смогут оказать квалифицированную помощь и предварительную бесплатную консультацию в телефонном режиме. Для того, чтобы воспользоваться услугой следует нажать на клавишу " Звернення On-line " и написать своё обращение или сделать звонок по указанным выше телефонным номерам. Всего пользователей: вопросов в категории Общие вопросы Всего консультаций: Вопросов без ответа: Юрист онлайн - это специалист обладающий профессиональными навыками и знаниями в области разрешения правовых споров специалист с юридическим образованием, который готов предоставить и предоставляет юридическую помощь, в том числе и консультацию юриста, а режиме онлайн.

Несмотря на удаленное обслуживание, юрист фактически представляет интересы и права своего клиента, защищая их на уровне высших судебных инстанций России, федеральных и государственных органов в Москве. Это касается и кассации, и надзорного обжалования в Верховном суде, и обжалования в остальных органах и системах, включая Генеральную прокуратуру, МВД, ФССП и так далее.

Дистанционное обслуживание предполагает оказание правовой помощи на уровне Европейского суда. В данном случае юрист поможет составить заявление и правильно подать жалобу для эффективного рассмотрения.

Вы сможете воспользовать бесплатной виртуальной юридической онлайн консультацией юриста. Для этого Вам необходимо посетить специализированный проект по предоставлению помощи малообеспеченным гражданам, которые не могут оплатить полноценную консультацию специалистов - бесплатная юридическая консультация и там всего лишь ниже заполнить форму заявки.

Обратите внимание, пожалуйста, что необходимо будет указать действующий номер Вашего телефона и имя.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. sticsoudera

    Какие слова... супер, блестящая идея

  2. Рогнеда

    К сожалению, ничем не могу помочь. Я думаю, Вы найдёте верное решение.